Пятница, 29.03.2024, 13:58

Диар Мастер

Мы работаем -

Вы отдыхаете!

Главная | RSS

Каталог статей

Главная » Статьи » Строительство и право

Договор строительного подряда

Договор
строительного подряда

 г. ______________                              "___" ___________  20__г.

________________________________________________________________________,
                         (наименование организации)
именуем __ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________________,
                                               (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
                                  (устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _____________________________________________________,
                      (наименование организации, Ф.И.О. гражданина)
именуем __ в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________,
                                               (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании  ________________________,  с  другой  стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

     1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить за свой риск
работу по строительству _________________________  (наименование  объекта
строительства) в соответствии с технической документацией, представленной
Заказчиком, в срок, установленный настоящим договором.
     Проект разработан ______________________ (наименование разработчика)
и утвержден ______________________________ (кем, дата утверждения).
     Состав   и   содержание    технической    документации:    _________
________________________________________________________________________.
     Срок    представления    технической    документации     Заказчиком:
________________________________________________________________________.
     Правомочия    Заказчика    в    отношении    земельного     участка,
предоставляемого под строительство _______________________  (наименование
объекта) подтверждаются  ________________________________________________
_______________________________________________________  (наименование  и
реквизиты правоустанавливающего документа -  акта  об  отводе  земельного
участка, свидетельства о праве собственности, договора и др.).
     Разрешение  на строительство выдано ________________________________
_____________________________________________ (наименование      органа,
наименование, номер дата выдачи документа).
     1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые  условия  для
выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненную Подрядчиком
работу, указанную в  п.1.1 настоящего договора.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

     2.1. Выполненная в соответствии с  п.1.1 настоящего договора  работа
оплачивается по цене, согласованной Заказчиком и  Подрядчиком.  Стоимость
работы по настоящему договору устанавливается в  сумме  _________________
рублей в соответствии со сметой, определяющей цену работ.
     Смета является неотъемлемым приложением к настоящему договору.
     Оплате Заказчиком подлежат все  работы,  выполненные  Подрядчиком  в
соответствии с технической документацией и сметой.
     2.2. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой  Заказчиком
к оплате после подписания сторонами акта сдачи-приемки работы.
     2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненную Подрядчиком и  принятую
к оплате работу в  ______  срок  со  дня  подписания  акта  сдачи-приемки
работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом  и  в  срок,
установленный в настоящем договоре, либо, с согласия Заказчика, досрочно.
     2.4. Оплата работ производится путем перечисления Заказчиком  суммы,
указанной в  п.2.1 настоящего договора, на расчетный счет Подрядчика.

3. Сроки и этапы выполнения работ

     3.1. Срок начала работ устанавливается: ___________________________.
     3.2. Срок окончания работ устанавливается: ________________________.
     3.3. Сроки сдачи промежуточных этапов выполнения работ:
     3.3.1. ____________________________________________________________.
     3.3.2. ____________________________________________________________.
     3.3.3. ____________________________________________________________.
     3.3.4. ____________________________________________________________.

4. Срок действия договора

     4.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания
Заказчиком и Подрядчиком.
     4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. В  случае,
если Подрядчик не сдаст Заказчику выполненную работу  в  указанный  срок,
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
     4.3.  До  завершения  сторонами   исполнения   своих   обязательств,
вытекающих  из  настоящего  договора  соответствующие  условия   договора
сохраняют свою силу.

5. Обеспечение материалами и оборудованием

     5.1. Строительные работы осуществляются иждивением Подрядчика.
     5.2.  Заказчик  обязуется   предоставить   следующие   материалы   и
оборудование,    необходимые     для     строительства:     _____________
________________________________________________________________________.
     5.3.  Сроки  завоза  материалов  и  оборудования  по   видам:   ____
________________________________________________________________________.
     5.4. Затраты по доставке и разгрузке материалов и оборудования несет
Заказчик.
     5.5.    Приемка    материалов    и    оборудования    осуществляется
представителями Заказчика и Подрядчика и оформляется актом приемки.

6. Ответственность сторон
и порядок разрешения споров

     6.1. За просрочку выполнения работы Подрядчик  уплачивает  Заказчику
штраф в размере __% от суммы договора и пеню  из  расчета  __%  от  суммы
договора за каждый день просрочки.
     6.2.   За   несохранность   завезенных   Заказчиком   материалов   и
оборудования   Подрядчик   несет   ответственность   в   виде    ________
________________________________________________________________________.
     6.3. За допущенные  отступления  от  требований,  предусмотренных  в
технической документации и обязательных для  сторон  настоящего  договора
строительных нормах и правилах Подрядчик за каждый случай отступления  от
указанных  требований  обязан  уплатить   Заказчику   штраф   в   размере
________________.
     6.4. Меры ответственности сторон,  не  предусмотренные  в  настоящем
договоре,   применяются   в   соответствии   с    нормами    гражданского
законодательства, действующего на территории России.
     6.5. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть  при  исполнении
настоящего договора, будут по возможности разрешаться  путем  переговоров
между сторонами.
     6.6. В случае  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров
стороны  передают  их  на  рассмотрение  в  ____________  (указать  место
нахождения арбитражного суда).

7. Сдача и приемка работ

     7.1. Подрядчик обязан направлять Заказчику письменное извещение  при
завершении  каждого    промежуточного этапа строительства,  указанного  в
п.3.3 настоящего договора, и при окончании всех строительных работ.
     7.2. В срок _________________ с даты  получения  извещения  Заказчик
обязан приступить  к  приемке  соответствующего  этапа  или  всей  работы
(завершенного строительством объекта).
     7.3. Приемка каждого  этапа  работы  и  завершенного  строительством
объекта  оформляется  двусторонним  актом  сдачи-приемки,   подписываемым
_______________________ со стороны Подрядчика  и  _______________________
со стороны Заказчика.
     7.4. Заказчик, принявший работы с явными недостатками,  не  лишается
права заявить  о  них  в  течение  ____________________  со  дня  приемки
соответствующего этапа или завершенного строительством объекта.

8. Дополнительные условия

     8.1.  Права  и  обязанности  сторон,  прямо  не  предусмотренные   в
настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.
     8.2.  Представителем  Заказчика  на  строящемся   объекте   является
__________________________________________________,    который     вправе
осуществлять контроль и надзор за  ходом  строительства  и  принимать  от
имени  и  в  интересах   Заказчика   решения   по   следующим   вопросам:
________________________________________________________________________.
     8.3.     Риски     застрахованы      _______________________________
_________________________________________________________________ (какие,
наименование страховой организации, дата и номер договора  страхования  и
др.) на сумму _______________ рублей.

9. Адреса
и банковские реквизиты сторон

     Заказчик: __________________________________________________________
     Подрядчик: _________________________________________________________

     Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра  идентичны  и  имеют  одинаковую  силу.  У  каждой  из  сторон
находится один экземпляр настоящего договора.

     Подписи сторон

     Заказчик _____________________________________ М.П.
     Подрядчик ____________________________________ М.П.

Категория: Строительство и право | Добавил: dearmaster (12.03.2009)
Просмотров: 1135 | Рейтинг: 5.0/1

Меню сайта

Наш опрос

Ваше доверие вызывают
 

Среда обитания

[Трудовые будни]
[Трудовые будни]
[Ремонт от "Диар Мастер"]
[Трудовые будни]
[Ремонт от "Диар Мастер"]
[Трудовые будни]
[Трудовые будни]
[Трудовые будни]
[Трудовые будни]
[Ремонт от "Диар Мастер"]
[Трудовые будни]
[Трудовые будни]
[Трудовые будни]
[Трудовые будни]
[Трудовые будни]
Форма входа
Статистика
Компания "Диар Мастер" © 2024